Title: УТВЕРЖДАЮ
Author: USER_2
Last saved by: VNG
Company: ADMKUL

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. генерального директора
ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» 

_________________ (Д.С. Донской)
      (личная подпись)
«_____» _________________ 2012 г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК
на право заключить договор на выполнение работ по усилению стропильной фермы
здания «НПАП-6» – филиала ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»

Информация о заказчике:
Наименование: ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»
Юридический адрес: 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 83а
Почтовый адрес: 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 83а
Контактное лицо: Братчик Анатолий Иванович, тел. 8(831) 417-97-46
Адрес электронной почты: npat.to@mail.ru.

Источник финансирования:  собственные средства

Начальная (максимальная) цена договора: 
700 000-00 руб. (Семьсот тысяч рублей 00 коп.)
Цена контракта включает в себя расходы по выполнению всех видов работ, стоимость материалов, комплектующих изделий, транспортные расходы, а также уплату таможенных пошлин, НДС, других налогов, сборов и обязательных платежей.
Валюта договора : рубль РФ.

Информация о предмете договора:
Заказ предусматривает:
•	Разработку проекта;
•	Усиление существующих железобетонных ферм металлическими стяжками;
•	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам;
•	Заполнение вертикальных пазух ремонтным составом.

Реализация заказа предусматривает выполнение работ в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, из материалов Подрядчика. Все материалы должны иметь сертификат качества.

Техническое задание:
1. | Виды работ | Усиление стропильной фермы здания  «НПАП-6» – филиала ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»
2. | Место расположения объекта | 603950 г.Нижний Новгород Нижегородской области, ул. Удмуртская, д.40
3. | Качество и безопасность выполнения работ | В соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Гарантийный срок – не менее 5 лет с момента подписания акта выполненных работ
4. | Срок выполнения работ | 1 календарный месяца с момента заключения договора

Обязательные требования к участникам:
- наличие лицензии на осуществление строительной деятельности;
- свое предложение о цене договора участник размещения заказа предоставляет в виде сметы.
Снижение цены договора участником размещения заказа относительно начальной цены договора допускается исключительно за счёт снижения накладных расходов, затрат на выплату заработной платы, нормативной сметной прибыли участника размещения заказа.

Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Аванс – не более 50% стоимости договора – в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора;
Окончательный расчет – в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Котировочные заявки принимаются по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. с «03» августа 2012 года  по адресу: : 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 83а, каб. 58, тел. (831) 433-80-62.
Заявки подаются в письменном виде по установленной форме (Приложение 1). Внесение изменений в поданную заявку не допускается.
Прием заявок заканчивается в 14 час. 00 мин. «22» августа 2012 года.

Договор заключается в срок не позднее 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на право заключить договор на выполнение работ по усилению стропильной фермы
здания «НПАП-6» – филиала ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»

от ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)

В соответствии с условиями запроса котировок направляем котировочную заявку на право заключить договор на выполнение работ по усилению стропильной фермы здания «НПАП-6» – филиала ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»

2. О себе сообщаем следующие сведения:

1

Наименование организации (для юридических лиц), 
Ф.И.О. (полностью), паспортные данные  (для физических лиц)

2 | ФИО руководителя организации |

3

Адрес местонахождения (для юридических лиц)
Адрес проживания (для физических лиц)

4 | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |
5 | Идентификационный номер налогоплательщика (дата, номер, кем выдано) |
6 | Ф.И.О. контактного лица |
7 | Номер контактного телефона |
8 | Факс |
9 | Адрес электронной почты |

Информация о предмете договора:
Заказ предусматривает:
•	Разработку проекта;
•	Усиление существующих железобетонных ферм металлическими стяжками;
•	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам;
•	Заполнение вертикальных пазух ремонтным составом.

Реализация заказа предусматривает выполнение работ в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, из материалов Подрядчика. Все материалы должны иметь сертификат качества. 

Техническое задание:
1. | Виды работ | Усиление стропильной фермы здания  «НПАП-6» – филиала ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»
2. | Место расположения объекта | 603950 г.Нижний Новгород Нижегородской области, ул. Удмуртская, д.40
3. | Качество и безопасность выполнения работ | В соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Гарантийный срок – не менее 5 лет с момента подписания акта выполненных работ
4. | Срок выполнения работ | 1 календарный месяца с момента заключения договора

Требования к участникам:
- наличие лицензии на осуществление строительной деятельности;
- свое предложение о цене контракта участник размещения заказа предоставляет в виде сметы.

Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Аванс – не более 50% стоимости контракта – в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора;
Окончательный расчет – в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Предложения по предмету договора

Цена договора:
___________________________________________________________________________________
Цена договора включает в себя расходы по выполнению всех видов работ, стоимость материалов, комплектующих изделий, транспортные расходы, а также уплату таможенных пошлин, НДС, других налогов, сборов и обязательных платежей.

В случае, если наша организация будет признана победителем в проведении запроса котировок, даем свое согласие на исполнение условий договора (Приложение 2), указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Приложения:

1.	Копия лицензии – на ______ листах;
2.	Сметный расчет – на ______ листах.

Руководитель (должность) __________________                                      _______________________
				         (ФИО)	                                                               (подпись)            
                                  м.п.

Все строки формы должны быть заполнены. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не соответствующая условиям запроса котировок.

Приложение 2
(ПРОЕКТ) 
договор строительного подряда № _________

    г. Нижний Новгород				                             «    » ________ 201_ г. 

   ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Донского Д. С. действующего на основании приказа Гос.Мин.Имущества № 311-05-11-86/12 от 13.07.2012 года и Устава, с одной стороны, и 
   Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком проектном и локальным сметным расчетом выполнить по заданию Заказчика своими и/или привлеченными силами комплекс  работ по усилению стропильной фермы здания филиала «НПАП-6» по адресу: 603950 г.Нижний Новгород Нижегородской области, ул. Удмуртская, д.40  (далее – «Объект»),  а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. 
1.2. Комплекс работ определяется локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Статья 2. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов
2.1. Стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий и др.), указанных в п. 1.1. настоящего Договора, определяется в соответствии с локальным сметным расчетом, и составляет _________ (_____________) рублей, в том числе НДС 18% - ________(_____________) рублей. 
Стоимость работ на момент подписания настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит.
2.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ по настоящему Договору с учетом НДС 18%, что составляет __________ (___________________________________________________________) рублей.
 2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (ф. № КС-2, ф. № КС-3), и соответствующих счетов-фактур, предъявленных Подрядчиком к оплате. Оплата производится за фактически выполненный объем работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента (даты) подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. По согласованию между Сторонами настоящего Договора допускаются другие формы взаиморасчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.
2.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, Стороны в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к настоящему Договору.  

Статья 3. Обеспечение материалами
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства необходимыми материалами, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой и инструментом (согласно проектной спецификации), необходимыми для выполнения работ, в сроки и в количестве в соответствии с проектно-сметной документацией и номенклатурой поставки Подрядчика, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. 
Все поставляемые материалы должны соответствовать спецификациям, указанным  в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.     
Копии этих сертификатов, паспортов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне не позднее, чем за пять календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов.
3.2. В случае, если это предусмотрено проектно-сметной документацией, Заказчик осуществляет необходимые для строительства Объекта поставки строительных материалов,  изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, инструмента и других материалов в соответствии с проектно-сметной документацией и номенклатурой поставки Заказчика. Подрядчик  принимает, разгружает и складирует их своими силами и средствами и за свой счет. 

Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, и в установленном порядке сдать их результат Заказчику: 
   Начало производства работ: _______________201__ г.
   Окончание работ: ___________________201__ г. 
4.2. В случае выполнения Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, срок выполнения работ по настоящему Договору может быть продлен на время выполнения дополнительных работ, что фиксируется в дополнительном соглашении Сторон. 

Статья 5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан: 
5.1.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному обеими Сторонами, на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для производства работ (предоставить фронт работ).
5.1.2. Предоставить Подрядчику документацию, необходимую для производства работ. 
5.1.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.4. Предоставить Подрядчику бытовое помещение для размещения персонала (за один календарный день до начала производства работ по настоящему Договору).
5.1.5. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.
5.1.6. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на Объект при условии соблюдения последним контрольно-пропускного режима, установленного на Объекте.
5.1.7. Обеспечить пожарно-сторожевую охрану Объекта.
5.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.2. Заказчик имеет право: 
5.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, сметам, строительным нормам, правилам и другим обязательным требованиям, а материалов, изделий и конструкций -  требованиям Госстандарта России, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При выявлении отклонений от утвержденной проектной, сметной, а также рабочей документации, строительных норм и правил, требований Госстандарта России, Заказчик выдает Подрядчику предписания об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях - о приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения отклонений. 

Статья 6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязан: 
6.1.1. Качественно выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной документацией, СНиП, ГОСТ, в установленном порядке сдать результат работ Заказчику по соответствующему акту с предоставлением исполнительной документации в полном объеме.
6.1.2. При изменении объемов и сроков выполнения работ своевременно уведомить об этом Заказчика.
6.1.3. По окончанию работ предоставить Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-З и Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 с расшифровкой видов выполненных работ, подтвержденных ответственным производителем работ Заказчика, а также все документы подтверждающие фактическое исполнение работ (акты на скрытые работы, монтаж ответственных конструкций, результаты лабораторных испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, подтверждающие объемы и качество выполненных работ) и необходимые для оплаты счета-фактуры.
6.1.4. Устранять недостатки, выявленные в процессе приемки работ, а также скрытые недостатки, выявленные в период гарантийного срока, за свой счет в срок, указанный в акте о выявленных недостатках. 
6.1.5. Известить надлежащим образом Заказчика не менее чем за 48 часов до начала приемки готовности ответственных конструкций и скрытых работ.
6.1.6.	Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного   разрешения Заказчика, внесенного в Журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее. 
6.1.7. Обеспечить исполнение необходимых мероприятий, правил и норм по технике безопасности, пожарной и электро- безопасности, охране окружающей среды, требований закона и иных нормативно-правовых актов во время проведения работ и нести за их исполнение ответственность.
6.1.8. При выполнении работ по настоящему Договору  руководствоваться нормативными правовыми актами РФ, СНиП, ГОСТ, ТУ. 
6.1.9. Нести полную ответственность за своих работников (в том числе за их квалификацию) перед Заказчиком и соответствующими государственными органами; уплачивать штрафы, налагаемые на Заказчика по вине Подрядчика.
6.1.10. Собственными силами и средствами регулярно производить уборку бытовых помещений и прилегающей к ним территории, строительной площадки в зоне работ Подрядчика, производить вывоз бытового и строительного мусора, а также обеспечить чистоту выезжающего строительного транспорта. 
6.1.11. Соблюдать действующее законодательство, регулирующее порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы. В противном случае Подрядчик обязуется возместить суммы штрафных санкций возложенных на Заказчика по результатам проверки представителями инспектирующих органов, а также суммы понесенных убытков с соответствии со ст.15 ГК РФ.
6.1.12. На территории строительства не размещать для проживания привлеченную, в соответствии с действующим законодательством РФ, иностранную рабочую силу.
6.1.13. В 5-ти дневный срок с момента завершения работ по настоящему Договору вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество, машины и оборудование. В случае не соблюдения указанных сроков Заказчик вправе взыскать с Подрядчика  штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.
6.1.14. Устранять за свой счет выявленные дефекты и недостатки в работе, в сроки, согласованные между Сторонами.
6.1.15. Выполнять установленные настоящим Договором требования и порядок сдачи имущества Подрядчика под охрану.
6.1.16. Назначить своего полномочного представителя на стройплощадке. 
6.1.17. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными Подрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение сроков производства работ. 
6.1.18. Выполнить все работы в объемах и сроках, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, и сдать работы  Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.
6.1.19. В случае повреждения Подрядчиком имущества Заказчика и/или третьих лиц в зоне производства строительных работ (здания, сооружения, сети и т.п.) незамедлительно и за свой счет устраняет их последствия или компенсирует затраты по их устранению третьими лицами. 
6.1.20.  Выполнение всех работ Подрядчиком не должно приводить к нарушению нормальной производственной деятельности Заказчика.
6.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Статья 7. Охрана строительной площадки
7.1. Заказчик несет ответственность за целостность и сохранность завезенных на строительную площадку материалов, строительных машин и оборудования, имущества открытого и закрытого хранения, при условии соблюдения порядка его сдачи под охрану. 
        При передаче Подрядчиком под охрану: 
        а) машин и механизмов -  они должны быть обесточены, люки, окна и двери – закрыты; 
        б)  складов и бытовок с находящимися в них  материальными ценностями -  двери складов и бытовок должны быть закрыты,  опечатаны  и заверены подписями представителей Заказчика, Подрядчика и охранной организации; 
                За хищение, утрату, повреждение имущества, не сданного Подрядчиком под охрану в порядке, указанном выше, Заказчик имущественной ответственности не несет.

Статья 8. Сдача-приемка выполненных работ
8.1. Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:
   Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в установленные настоящим Договором сроки для подписания их Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления или дачи мотивированного отказа (в письменном виде) от их подписания с указанием причин такого отказа.
8.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания указанных актов, Стороны составляют соответствующий акт необходимых изменений, доработок с указанием сроков их выполнения. Устранение дефектов и недостатков в работе (произошедших по вине Подрядчика) в данном случае производится за счет Подрядчика.
8.3. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
8.4. При сдаче Подрядчиком работ, последний предоставляет Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, оформленную в установленном порядке.
    Оплата последнего этапа работ (работ, выполненных в последнем отчетном месяце) производится при условии предоставления Подрядчиком исполнительной документации в полном объеме. 

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору.
   Форс-мажорными обстоятельствами признаются: пожары, стихийные бедствия, военные действия, моратории, изменения в действующем законодательстве и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств Стороны подтвердят справками уполномоченных на то органов.
   Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) календарных месяцев, Стороны настоящего Договора имеют право отказаться от исполнения своих обязательств (полностью или частично) и ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения убытков.
   Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору,  обязана незамедлительно (в срок не более 3 (трех) рабочих дней) известить об этом другую Сторону (письменно, любыми доступными средствами связи). В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и невозможности дальнейшего продолжения договорных отношений Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор по взаимной договоренности или в порядке,  предусмотренном действующим законодательством РФ.

Статья 10. Гарантии
10.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, который составляет 5 лет с момента сдачи законченного строительством Объекта комиссии по соответствующему акту. Гарантии качества распространяются также на строительные материалы, изделия и конструкции, поставляемые Подрядчиком. 
10.2. В случае если в пределах гарантийного срока будут обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик в присутствии представителя Подрядчика составляет акт  (а при неявке либо отказе Подрядчика от составления или подписания – односторонний акт) обнаруженных дефектов, который является подтверждением недостатков и основанием для предъявления требования об их устранении.
10.3. Заказчик вправе использовать любой из способов защиты, предусмотренных законодательством, в том числе привлечь к устранению выявленных недостатков третьих лиц с отнесением затрат на Подрядчика, либо направить Подрядчику требование об устранении недоделок на Объекте своими силами и за собственный счет в согласованный Сторонами срок (но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика). 
10.4. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

Статья 11. Ответственность сторон
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
11.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, он выплачивает Заказчику пени в размере 0,01 (одна сотая) % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но в общей сложности не более 10 (десяти) % от общей стоимости работ. 
11.4.  Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
11.5. Подрядчик возмещает Заказчику суммы штрафов, неустоек и убытков, взысканных с Заказчика третьими лицами, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему  Договору по вине Подрядчика. 

Статья 12. Разрешение споров между Сторонами
12.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении условий настоящего Договора Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае не достижения  согласия указанные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения споров обязательно. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения. Претензия должна быть составлена в письменной форме и отправлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
12.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной  работы  или  их причин,  могут быть  решены  путем  назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, в этом случае расходы на экспертизу несут обе Стороны поровну. 

Статья 13. Прочие условия
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
13.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному соглашению Сторон или в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
13.3. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
    -нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору более чем на 1 (Один) календарный  месяц;
    -выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества в результате нарушения им условий настоящего Договора.
13.4. Подрядчик  имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 
    -несвоевременной оплаты Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ.
13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
13.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в полном объеме.
13.7. Настоящий Договор составлен и подписан  в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
13.8. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
13.9. Стороны настоящего Договора обязуются незамедлительно в письменной форме информировать друг друга обо всех изменениях, которые могут существенным образом повлиять на исполнение ими обязательств по настоящему Договору (изменении юридических и банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации Сторон как  юридических  лиц,  других подобных изменениях).
13.10. Уведомления (письма, извещения, требования, запросы, отчеты, заявки и иные сообщения) по вопросам, связанным и вытекающим из настоящего Договора, должны быть совершены в письменной форме и доставлены почтовой, курьерской связью или средствами факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала в случае отправления факсимильной связью в те+чение 10 (десяти) календарных дней с момента отправления). Уведомления отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре. Датой уведомления считается, если уведомление доставлено почтовой или курьерской связью – дата вручения; если отправлено по факсимильной связи – дата передачи по подтверждающей распечатке факсимильного аппарата.

Статья 14. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:
ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 83а
ИНН – 5260000192, КПП – 526001001
Филиал  «Верхнее – Волжский КБ «ЭКСПРЕСС – ТУЛА» (ОАО)
р/сч  40602810200000201100
к/сч  30101810700000000887
БИК 042202887
ОКПО 03106271
ОГРН  1025203030247

Подрядчик: